沈阳鼎律空间***咨询平台***工程***刘政伟律师为您解答沈阳工

沈阳工程索赔费用计算有哪些项？

沈阳工程索赔费用计算有哪些项？这是不少朋友在工程***情形中比较常见的问题，那么这么***性的问题鼎律网***工程***律师——刘政伟律师可以为您提供一些解答。

沈阳工程索赔费用计算有哪些项？

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械***的窝工费。

(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。

(6)***。索赔费用中的***部分包括;拖期付款***;由于工程变更的工程延误增加***的***;索赔款的***;错误扣款的***。这些***的具体利率，有这样几种规定：按当时的******利率;按当时的***透支利率;按合同双方协议的利率。

(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔，承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致，即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率，作为该项索赔的利润。

在工程***赔偿问题上能够协商解决***好，如不能协商解决选择***解决的，更多详细内容还是要咨询***律师进行解答。如果您还有类似的问题请点击鼎律网在线咨询，会有***工程***律师为您解答相关疑惑问题。

鼎律网沈阳***工程***律师简介

刘政伟 律师

擅长领域：房地产与建筑工程；***、***收购与处置。

辽宁省******顾问，辽宁省***律师，辽宁省第十二届人民******会地方立法***，辽宁省***国有资产监督管理***会企业***人才库***、沈阳仲裁***会仲裁员。专注于建筑工程与房地产、***收购与处置等***事务，著有《建筑工程***实务》一书。